Resumen de Suspensión de obras no imputable al contratista: cálculo de la indemnización
Determinada obra sufre una demora, ya que se retrasa tanto la puesta a disposición de los terrenos como la legalización de una instalación eléctrica. En este contexto, la sentencia analiza si el contratista tiene derecho a ser indemnizado por la ampliación del plazo de ejecución y la forma de calcular la indemnización correspondiente a los costes indirectos causados por el exceso de plazo en la ejecución de la obra
