Suspensión de obras no imputable al contratista: cálculo de la indemnización

• Autores: Isabel Gallego Córcoles
• Localización: Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, ISSN 1579-3036, Nº. 183, 2023
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Determinada obra sufre una demora, ya que se retrasa tanto la puesta a disposición de los terrenos como la legalización de una instalación eléctrica. En este contexto, la sentencia analiza si el contratista tiene derecho a ser indemnizado por la ampliación del plazo de ejecución y la forma de calcular la indemnización correspondiente a los costes indirectos causados por el exceso de plazo en la ejecución de la obra