¿Puede solicitar indemnización por daños y perjuicios un contratista que ha aceptado la modificación del contrato?

• Localización: Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, ISSN 1579-3036, ISSN-e 1579-3044, Nº. 156, 2018, págs. 125-126
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • En el curso de la ejecución de un contrato de obras, el contrato es objeto de diversas modificaciones y prórrogas. Tras su finalización, el contratista reclama daños y perjuicios a la Administración por las modificaciones del objeto del contrato y también a causa de la suspensión y las prórrogas del plazo de ejecución de las obras, pues se habría causado un incremento de los gastos generales, los costes indirectos y los costes de seguridad y salud. La sentencia de instancia desestima la pretensión de indemnización por sobrecostes argumentando que contratista asumió los modificados sin reserva u objeción alguna.